在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的工程担保合同书范本,欢迎大家分享。
甲方:
乙方:
丙方:
甲方承揽的 ,工程造价为_______万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行。
一、丙方于 年 月 日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。
二、丙方保证乙方按照有关规范和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的`声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承担连带责任。
三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系,制订安全管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承担全部费用,甲方不负任何责任。
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任。
五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。
六、甲方按照乙方分包工程投资额的_______%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工验收合格后,保修期 两 年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。
八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。
九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决。
十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
身份证号码:
代表人:(签字)
代表人:(签字)
年 月 日
丙方:(盖章)
代表人:(签字)
身份证号码:
年 月 日
年 月 日
甲方(总承包方):
乙方(担保单位):
鉴于 (以下简称甲方)在 项目中标,为规范项目工程管理甲方将本工程内部承包给 (以下简称承包人),承包的范围为《建设工程施工合同》全部内容,依照中华人民共和国《担保法》、《物权法》为确保合同的履行,乙方愿为承包人就履行《建设工程施工合同》义务和责任提供担保
一、保证的范围及保证金额
承包人发生以下情形时乙方承担保证责任:
1、在招标文件规定的'投标有效期内即 年 月 日后至 年 月 日内未经甲方许可撤回投标文件;
2、中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内签订《建设工程施工合同》;
3、中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;
4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
5、未按建设主管部门要求交纳各项费用的。
6、未按签定的《建设工程施工合同》履行责任和义务。
7、未履行保修责任的。
二、保证的方式及保证期间
乙方保证的方式为:连带责任保证。
乙方的保证期间为:自本保函生效之日起至本工程合同终止。
三、承担保证责任的形式
当承包人不履行合同责任义务,乙方承但全部经济责任.
四、本合同发生争议或纠纷时,当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第 款约定的方式解决:
向 法院起诉;
向 提起仲裁(写明仲裁机构名称)
五、本合同由甲、乙、双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
本担保协议自签订日生效,生效后任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
本合同一式四份,甲、乙、丙双方各执二份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
年 月 日
年 月 日
编号:(工字)第号
委托保证人(总承包商,以下称甲方):
住所:
法定代表人:
电话:
传真:
保证人(以下称乙方):
住所:
法定代表人:
电话:
传真:
鉴于甲方与(以下简称供货商)于年 月 日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。
第一条定义
1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1.2本合同所称货款是指。
第二条保证的范围及保证金额
2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。
2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的_______%,数额最高不超过人民币___元(大写:)。
第三条保证的方式及保证期间
3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的`甲方应履行付款义务期限届满之日后日。
3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。
第五条担保费及支付方式
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为:
5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币______元(大写:)
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的_____%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3未经乙方同意,甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同;未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。
8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:
9.1向法院起诉;
9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式份,甲乙双方各执份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人
(或授权代理人)(或授权代理人)
供方:
需方:
担保方:
依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定,经供方、需方和担保方协商一致,特订立本合同。
第一条、供货工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、供货地点:
4、供货量: 钢材总量大约_____吨
第二条 产品名称、数量、单价:
需方根据工程进度需要(钢材总量大约____吨),分期分批从供方购进所需钢材,价格随行情协商确定。 钢筋单价为:根据钢筋进场当日我的钢铁网河南省郑州市建筑钢材相应品牌及规格的价格为基准价下浮100元,含每吨50元运费(若运费根据市场行情变动,双方另行协商),不含税,货到场地由需方安排工地负责人吊卸,吊卸费用由需方承担,供方不提供任何发票。若供货当日我的钢铁网无价格的,参照前一日价格执行。
第三条 质量要求及技术标准:
1、供方必须按照需方的要求供应各种型号的钢材,钢材的质量必须符合国家规定的标准,若供方所供应的钢材不符合国家规定的标准,则供方必须承担责任。
2、需方委派______(电话: )为需方收料签收人,供方凭该签收人或需方签字的凭据与需方结算、并向收料签收人提供钢材厂家合格证和材料证明书等有关证明。
3、钢材运达现场后,需方派人对钢材的数量、型号进行验收,到场后五个工作日内进行复验,若超过需方未进行复验,供方不再承担钢材质量等相关责任。
第四条
需方应提前5天,以书面或传真的形式提交订货单或以其他有效方式将所需钢材型号、用量及发货时间等其他有关要求通知供方,若供方提供的钢材质量性能指标不符合国家标准或甲方要求,需方有权拒收,并要求供方更换产品,因此造成的损失由供方承担,且供货期限不予顺延。
第五条 货款支付方式
每批次钢材款应在运到指定地点且需方签收后当天付款,钢材到货日期以需方向供方出具的收到条日期为准,需方每延迟一日付款,钢材价格每吨加4至5元(钢材价格在每吨4000元以下每吨加4元,价格在每吨4000元以上每吨加5元)。如需方逾期付款超过90日的,应再支付供方违约金,违约金计算方式为每批次钢材款加延期费用的和为基数乘中国人民银行一年期同期贷款基准利率的`4倍。并且每批次钢材款、延期款和违约金一并结算。如果需方收到每批次钢材180日内不付清钢材欠款及违约金或者需方所欠供方钢材款累计达到200万元,经供需双方协商达不成一致意见时,供方有权停止供货。
第六条 供货方式
货物由供方负责运输,供方在接到需方发货通知后 5 日内将货物运送到需方指定地点。运输过程中的毁损、灭失的风险及费用由供方自行承担。货物风险自货物实际交付需方时转移,且货物移交需方之前由供方负责保管,需方负责卸货,并承担相应费用。
第七条 违约责任:
1、供方未按照合同约定按时提供货物的,每延期一日,延期时间在10天内的,按照当批钢材价款的1%/天的标准向需方支付违约金;延期时间超过10天的,需方有权单方解除合同,且有权要求供方赔偿需方的所有损失。
2、若供方提供的货物质量不符合国家标准或需方要求,需方有权拒收,要求供方更换。若因此出现供货延期情形,按照上述违约条款处理;若更换超过3次(包括3次),需方有权单方解除合同,供方应赔偿因此给需方造成的所有损失,需方可在未付的钢材款中直接扣除。
第八条 担保条款
担保方对需方履行本合同约定的义务提供一般保证责任,担保范围为本合同内需方应支付给供方的钢材款(担保的最高限额为_____万元,超过____ 万元的部分不承担担保责任)(担保方应依据需方给供方开具的收到条或欠条为准),担保期限自本合同生效之日起至付款期满后半年。若需方未按时付款致使担保方
承担了担保责任,担保方有权向需方追偿,并有权要求需方支付相当于担保方承担担保责任金额30%的违约金。
第九条 争议解决方式:
在合同履行过程中若出现争议,三方应协商解决,协商不成时,任何一方均有权提交担保方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十条 其他
本合同一式三份,供方、需方、担保方各执一份。经签字盖章后生效,未尽事宜,供、需、担保方三方协商解决。
供方:
身份证号码:
需方:
身份证号码:
担保方:
法定代表人:
或委托代理人:
签订日期: 年 月 日
签订地点:
抵押人:(以下简称“甲方”)
地址:
邮编:
电话:
法定代表人:
抵押权人:(以下简称“乙方”)
地址:
邮编:
法定代表人:
电话:
债务人:(以下简称“丙方”)
地址:
邮编:
法定代表人:
电话:
鉴于:
1.年 月 日,本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》,约定乙方向丙方转让不良资产,丙方应向乙方支付合同价款为______元,付款期限为____年。
2.甲方自愿将其在建工程作为抵押物,用于担保丙方按期履行付款义务。经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守。
一、抵押物状况
1.坐落位置:_________区_________街路_________号。
2.建筑结构:_________,用途:_________。
3.建筑面积:,占地面积:
4.已完成部分:层数_________。建筑面积_________平方米。
5.竣工时间:
6.土地使用性质:_________使用年限:_________
7.证件:
国有土地使用证号:_________
建设用地规划许可证号:
建设工程规划许可证号:
建设工程开工许可证号:
开工许可证_________号:
预售/销售许可证号:
8.其他:
二、抵押物价值及抵押率
1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)_______元整,抵押率为百分之,实际抵押额为_____元整。
三、担保范围
抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。
四、抵押登记
1.各方应于本合同签订后5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。
2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记的通知,协助甲方办理撤销登记手续。
3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。
4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的`,由各方承担各自的费用。
五、抵押物的占有、使用与处分
1.抵押物由甲方占有、使用,全部收益归甲方所有。
2.未经乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。
3.抵押物灭失的,丙方应当另行提供担保或提前清偿债务,乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。
六、行使抵押权的条件
1.出现下列情况之一时,乙方有权依法处分抵押物:
(1)主合同约定的付款期限届满,丙方未依约支付合同价款的;
(2)丙方被宣告解散、破产的。
2.处分抵押物所得价款,不足以偿还主债务的,乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的,应退还甲方。
3.乙方行使抵押权后,甲方有权向丙方追偿。
七、抵押权的消灭
出现下列情形之一时,抵押权消灭:
(1)主债权消灭;
(2)抵押权实现;
(3)法律规定的其他情形。
八、违约责任
1.由于甲方保管不善,造成抵押物毁损的,乙方有权要求恢复原状,或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。
2.未经抵押人同意,乙方与丙方变更延长主合同付款期限的,可自行解除本合同,。
九、争议解决方式
因履行本合同产生的纠纷,经各方协商仍无法解决的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托担保人:(总承包商,以下简称甲方):
地址:
法定代表人:
电话:
传真:
担保人:(以下简称乙方):
地址:
法定代表人:
电话:
传真:
鉴于甲方与(以下简称供方)于____年____月____日签订了《销售合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供方提供付款担保,经双方协商一致,订立本合同。
第一个定义
1.1本合同所称“总包商付款保函”是指乙方向供应商保证,当甲方未能按主合同约定支付货款时,乙方将按本合同约定支付货款的行为。
1.2本合同中的“货款”一词是指。
第二条担保的范围和金额
2.1乙方担保的范围是主合同中约定的甲方应向供应商支付的货款。
2.2乙方保证金额为甲方应付款项的____%,最高不超过____人民币(大写____:)。
第三条担保方式和期限
3.1乙方的保证方式为:连带责任保证。
3.2乙方的保证期为:自本合同生效之日起至________________________________________________________
3.3如果甲方和供应商同意变更主合同的付款时间,经乙方书面同意,保证期应根据变更后的时间进行相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方以代付款的形式承担担保责任。当甲方未按主合同约定向供应商支付货款时,乙方应向供应商支付货款。
第五条担保费及支付方式
5.1保证率根据保证金额、保证期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的保证率为:。
5.3本合同生效后天内,甲方应向乙方支付一次性担保费共计人民币____元(大写:)。
第六条反担保
甲方应按乙方要求向乙方提供反担保,双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追索权
乙方按合同承担担保责任后,有权要求甲方立即返还乙方所作的'全部赔偿以及乙方实现其债权的费用。此外,甲方应自乙方赔偿之日起支付同期企业银行贷款的利息和罚息,并按上述赔偿金的______%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利和义务
8.1乙方应在双方签署本合同并收到甲方支付的担保费后天内向供应商出具总承包商的支付(供应)保函。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资本、注册地、主要经营机构所在地、法定代表人或合并、分立、重组等重大经营举措,应提前30天通知乙方;如有任何损失或诉讼,应立即通知乙方。
8.3未经乙方同意,甲方不得修改或变更与供应商的主合同;未经乙方书面同意,甲方不得将其在主合同项下的权利和义务转让给第三方。
8.4甲方应全面履行主合同,及时通知乙方主合同的履行情况,并积极配合乙方随时进行定期检查和监督。
第9条争端的解决
本合同如有争议,双方可协商解决。协商不成的,按照第款约定的方式解决:
9.1向法院;
9.2提请仲裁。(注明仲裁机构名称)
第十条双方约定的其他事项
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1本合同经双方法定代表人(或其授权代理人)签字或盖章后生效。
11.2本合同生效后,本合同的任何补充、修改、变更和解除,应由双方协商同意,并签订书面协议。
第十二条补充规定
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表
(或授权代理人)(或授权代理人)
____年____月____日
公司名称:(以下简称甲方)
住所:
法定代表人:
公司名称:(以下简称乙方)
住所:
法定代表人:
保证人名称:(以下简称丙方)
住所:
法定代表人:
因甲方的请求,丙方愿意为甲方、乙方于 年 月 日签订的工程合同(以下简称主合同)提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致,订立本合同如下:
一、丙方为甲方履行主合同的义务,即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。
二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主合同的约定付清工程款,乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。
三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时,以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后,将该债权转移给丙方。
四、乙方在此同意,在甲方暂时没有能力及时还款时,若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划,则乙方将暂不向丙方提出代偿要求,乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款,则乙方随时可向丙方要求代为清偿。
五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。
六、丙方机构若发生变更、撤销,丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并,由变更后的.机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人,如丙方破产,甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。
七、在本合同有效期内,甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同还款时,应经三方协商同意,达成书面协议。
八、违约责任
丙方违反本合同第二条约定,末按期代为清偿到期债务,乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。
九、争议的解决方式:
甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。
十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章,并自主合同生效之日起生效。
十一、本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________
乙方代表签名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
电话:_______________________
电话:___________________________
传真:_______________________
传真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
丙方(盖章):_______________
丙方代表签名:_______________
地址:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
日期:______年______月_____日
甲方:_____
法定代表人:_____________
住址:___________________
邮编:___________________
联系电话:_______________
乙方:_______
法定代表人:_____________
住址:___________________
邮编:___________________
联系电话:_______________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与_________签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:
1.向甲方提供下列一项或数项反担保:
经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
以财产抵押押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订《抵押合同》。其中抵押物的有关内容见合同附件。
经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改
乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用
甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用:
1.担保费:
担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。
担保费计费按月计算,不足一个月的.按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。
2.其它费用:
甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用,由乙方支付。
3.履约保证金:
部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任
1.甲方的责任
如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。
如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2.乙方的责任
如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。
如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方:________________
乙方:________________
法定代表人:__________
法定代表人:__________
______年______月_____日
______年______月_____日
甲方(业主):__________
乙方(担保机构):__________
丙方(承包商):__________
鉴于:甲方拟与丙方签订《建筑工程承包合同》,乙方系经有关部门批准从事担保业务的担保机构,双方各自在其能力和职责范围内,为保障甲方在建筑工程建设过程中的合法权益而订立本合同。
第一条 担保额度
乙方承诺以现金对甲方支付担保金________________元,本次担保合同期限为________________年。
第二条 担保范围
1、 甲方按照《建筑工程承包合同》约定的时间、质量、技术标准、规格和安全要求支付工程款项及材料款项。
2、 若丙方未能按照合同约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿,则乙方承担甲方承诺支付的担保金。
第三条 担保期限
本次担保合同从甲方款项支付完毕之日起生效,至承包商完成工程总价款的支付日期止。
第四条 甲方权利和义务
1、 甲方在支付全部工程款项及材料款项之前不得要求乙方承担本合同项下担保责任。
2、 甲方支付全部工程款项及材料款项,或丙方完成工程总价款的支付后,乙方即解除本合同项下承保责任。
第五条 乙方责任和义务
1、 乙方应按照合同规定保证担保金项下义务的履行,提高信誉度,维护甲方正当权益。
2、 在丙方未能按照约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿时,乙方应及时履行担保职责。
3、 乙方应于计划偿付日期前10个工作日向甲方提供偿还担保金的书面通知。
第六条 丙方权利和义务
1、 丙方应按照合同规定履行工程建设义务,并保证工程建设质量符合安全要求,并借助第三方进行侵权风险评估。
2、 丙方应按照合同规定按时支付工程总价款,并应承担选择相应展期的`风险。
3、 丙方支付全部工程总价款后,即可视为完成工程建设项目,乙方即解除本合同项下承保责任。
第七条 违约与约定
1、 甲、乙、丙双方承诺一方违约将受到相应惩罚。
2、 本合同内容如有争议,按照协商解决。
3、 本合同附件按整体构成本合同的完整部分,与本合同具有同等法律效力。
4、 在本合同生效期内,任何一方部分或全部提前终止本合同都需提前通知其他方书面通知。
第八条 其他
1、 本合同自甲方、乙方、丙方三方签字盖章之日起生效,并附有三份具有同等法律效力的原件。
2、 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章之后生效。
3、 本合同未尽事宜由协商解决,未协商一致的,以法律法规为准则。
甲方签章:__________
乙方签章:__________
丙方签章:__________
甲方:_____________(以下简称“业主”)
乙方:_____________(以下简称“担保人”)
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益,甲、乙双方经协商一致,特签订本支付担保合同,共同遵守本合同条款。
一、担保范围
1、 担保总额:人民币_________元整(大写:_____________元)。
2、 担保时间:自本合同签订之日起,至______________年____月____日止。
3、 担保对象:业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的纠纷或违约行为。
二、担保期限
1、 乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。
2、 担保期限内,乙方应当确保资金安全,并严格按照本合同约定承担担保责任,直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。
三、担保条件
1、 业主向乙方提供一份支付计划表,结合工程进度和财务状况,乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。
2、 担保期间,乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况,并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为,应当提示业主及时采取措施。
3、 如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为,乙方应当在第一时间接收业主的求助,并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。
四、担保责任
1、 在担保期内,如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况,业主应当及时通知乙方,并向乙方提供相关证明材料,以便乙方及时提供担保支付服务。
2、 担保期间,若未发生纠纷或违约行为,乙方须在担保期届满前提前退还所有押金,亦无需向甲方支付任何利息。
3、 如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的.行为,或在申请担保服务时提供虚假材料,乙方有权解除合同,同时保留对该业主追究法律责任的权利。
五、法律适用和争议解决
1、 本合同适用中华人民共和国法律法规,双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成,任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。
2、 本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件,任何一方不得单方面解除合同。
六、其他事项
1、 本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订,具有法律效力。
2、 本合同未涉及的事项双方可另行协商,形成补充协议或其他书面文件。
3、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方共同商定。
甲方(业主): __________
乙方(担保人):__________
签字:__________________
签字:__________________
日期:___________________
日期:__________________
编号:_________________
致受益人:_________________
鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证:_________________
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期(保证期间,下同)为以下第_________种:
1.本保函有效期至________年________月________日止。
四、在本保函的有效期内,如被保证人质量不符合合同或协议的约定,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:_________________
(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
(二)索赔通知必须同时附有:
1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;
2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:________________________________
五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的`义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:
(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:_________________。
十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人(公章):_________________
负责人或授权代理人(签字):_________________
签发日期:_________________